民事调解书英文翻译

如何索赔和收集证据是建设工程承包人面对的重要问题，襄阳全律师现将自己办理建设工程领域纠纷案件的经验成果和大家分享：

一、可以向对方提起索赔的项目

1、业主拖延交付合格的施工现场

2、业主拖延交付图纸

3、业主或工程师拖延审批图纸、施工方案、计划等

4、业主拖延支付预付款或工程kuan

5、业主指定的分包商违约或延误

6、业主未能及时提供合同规定的材料或设备

7、业主拖延关键线路上工序的验收时间，造成承包商下道工序施工延误

8、业主或工程师发布指令延误，或发布的指令打乱了承包商的施工计划

9、业主提供的设计数据或工程数据错误

10、业主原因暂停施工导致的延误

11、业主设计变更或要求修改图纸，导致工程量增加

12、业主对工程质量的要求超出原合同的约定

13、业主要求增加额外工程

14、业主的其他变更指令导致工期延长等

15、人力不可抗拒的自然灾害导致的延误

16、特殊风险如战争、叛乱、革命、核装置污染等造成的延误

17、不利的施工条件或外界障阻引起的延误等

二、根据上述项目需要搜集的证据资料

1、各种工程合同文件

2、施工日志

3、工程照片及声像资料

4、来往信件、电话记录

5、会谈纪要

6、气象报告和资料

7、工程进度计划

8、投标前业主提供的参考资料和现场资料

9、工程备忘录及各种签证

10、工程结算资料和有关财务报告

11、各种检查验收报告和技术鉴定报告

12、其他，包括分包合同、订货单、采购单、工资单、guan方的物价指数、国家法律、法规等

13、发包人指令书、确认书

14、承包人要求、请求、通知书

15、发包人提供的水文地质、地下管网资料，施工所需的证jian、批件、临时用地占地证明手续、坐标控制点资料、图纸等

16、承包人的年、季、月施工计划，施工方案，施工组织设计及工程师批准、认可等

17、施工规范、质量验收单、隐蔽工程验收单、验收记录

18、承包人要求预付通知，工程量核实确认单

19、发包人、承包人的材料供应清单、合格证书

20、竣工验收资料、竣工图

21、工程结算书、保修单等

1、诉前财产保全

建议当事人先查对方的财产，如果有房产或车子等资财在欠债人的名下，可先向法院提起诉前财产保全，将欠债人的财产先查封，为日后执行阶段做好准备，也可以通过这种方式逼迫欠债人现身。

2、到法院起诉还款

对方欠钱不还找不到人的，如果有明确的被告，居住地址，联系方式法院就可以受理。

由于债务人下落不明，法院在立案后一般采用公告送达的形式传唤债务人应诉。公告期届满，债务人不应诉时，法院即对借贷人关系明确的案件经审理后作缺席判决。

缺席判决后，尽管债务人下落不明，但经债quan人申请，法院可以采取拍卖债务人房屋或财产的办法为债quan人qing偿zhai务。

3、向法院申请宣告债务人为失踪人

债务人下落不明满二年的，债quan人可以向人民法院申请宣告他为失踪人。失踪人所欠税款、债务和应付的其他费用，由代管人从失踪人的财产中支付。

失踪人的财产代管人拒绝支付失的，债quan人提起诉讼，人民法院应当将代管人列为被告。

4、尽量查询到债务共同偿还或者连带偿还责任人

1)婚姻关系存续期间以一方名义所欠的债务，如果能够举证证明借款用于家庭开支或者改善家庭生活等行为，应该由夫妻共同偿还。因此可以请求债务人的配偶qing偿zhai务。2)对于没有可执行财产的债务人，债quan人可以追究保证人责任。债quan人要求债务人履行债务发生的重大困难情形，包括债务人下落不明、移居境外，且无财产可供执行。

襄阳律师|全真律师|襄阳知名律师|襄阳律师咨询|襄阳法律咨询,擅长:刑事辩护,道路交通事故,企业法务,劳动争议,合同纠纷,房地产产纠纷,离婚纠纷,婚姻家庭办案经验丰富,胜诉率高,业界好口碑;襄阳全真律师提供专业的法律服务